Договор На Изготовление Забора Образец
Металлоконструкции - основа современного строительства, как государственного, так и частного, как промышленного, так и торгового или даже жилого. Завод ООО 'Металлоконструкции' обладает необходимым современным европейским оборудованием и профессиональным рабочим коллективом, поэтому мы способны помочь в реализации самых сложных архитектурных проектов.
Надлежащего выполнения возложенных на них обязательств. Цена и порядок расчетов. 3.1.Стоимость работ по настоящему Договору на установку забора является договорной, твердой. Составляет _рублей. 3.2.Заказчик оплачивает Подрядчику авансовый платеж после завоза материалов на строительную. Площадку, если работа превышает на объекте более двух дней в размере 50% от стоимости работ. Настоящему договору, указанной в п.3.1.,что составляет _. «Договор подряда на забор грунта на период паводковых мероприятий». Загрузка документа начнётся через 25 секунд. Пожалуйста, подождите. Имя файла документа: dogovor_podryada_na_zabor_grunta_na_period_pavodkovih_meropriyatij.doc. Размер txt-файла: 16,9 кб. На данный момент доступна возможность скачивания файла в формате Word. Загрузите его! Скачать Договор подряда на забор грунта на период паводковых мероприятий в doc (MS Word). Спасибо, документ понравился. Или Вернуться обратно на страницу документа «Договор подряда на забор грунта на период паводковых мероприятий».
Скачать соглашение об установке забора образец. Договор на изготовление забора. Наша компания занимаеться изготовлением и установкой заборов из Работаем по договору,это.
Заводские условия производства позволяют добиться наилучшего качества конструкций и точного сходства с чертежом. Конструкции, требующие соответствия ГОСТу или техническому регламенту, также находятся в сфере наших возможностей. Наше конструкторское бюро по желанию заказчика способно оптимизировать готовый проект или создать новый по эскизам и описаниям. Это позволяет нам работать с нестандартными металлоконструкциями, выполняя самые интересные дизайнерские заказы. Наша компания выполняет и серийные, и одиночные заказы.
Для начала сотрудничества необходимо заключить договор на изготовление металлоконструкций. Он содержит типовые пункты и описывает права и обязанности обеих сторон. Мы давно на отечественном рынке, и ни один договор на изготовление металлоконструкций не был сорван. ООО 'Металлоконструкции' - надежные партнеры. Надежные, как сама сталь, с которой мы работаем. Если у вас возник срочный заказ, мы всегда стараемся идти навстречу клиенту, добиваясь самых оптимальных сроков выполнения. Индивидуальный подход к клиенту, которому мы следуем, означает тщательное изучение всех тонкостей заказа, двустороннее обсуждение сроков выполнения, детали доставки готовых изделий и стоимость работы.
До того, как подписать договор на изготовление металлоконструкций, мы обговариваем смету и уточняем все детали работы. И, как только документы будут подписаны и утверждены, переходим к выполнению заказа. Металлопрокат, с которым мы работаем, проходит жесткий контроль на соответствие химического состава сертификатам. Готовая продукция также не попадает к заказчику без контроля качества, для которого мы используем рентгенологическое и ультразвуковое оборудование. Удовлетворенный заказчик - наша лучшая реклама.
Мы смотрим в будущее, поэтому настроены на долгосрочное сотрудничество с нашими клиентами. Делая ставку на качество, мы уверены в наших возможностях, потому что постоянное совершенствование - наш стиль работы.
Договор подряда на установку забора № /15 г. Каменск-Уральский « » 2015 г. «Заказчик», с одной стороны, и, ИП Томилов Н.В., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Томилова Никиты Вячеславовича, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 66 № 007521264 от 7 апреля 2014 г., с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем: Предмет договора 1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке забора протяженностью м.п. Высотой м на строительной площадке Заказчика, расположенной по адресу: 1.2.Дополнительные условия стоимости работ, будь то, ворота, калитка, проведение подготовительных работ, демонтаж старого забора, выравнивание рельефа местности и т.д. Оговариваются отдельно и прописывается в пункте 1.3. 1.3.
1.4. Работы выполняются из материалов (Заказчика, Подрядчика). Стоимость работ и порядок оплаты 2.1. Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, а также их доставка составляет: 2.2.
Заказчик выплачивает Подрядчику гарантийный аванс, в сумме: 2.3. Заказчик оплачивает стоимость всех работ, после установки забора Подрядчиком. Срок выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору, составляет не более 10 (десяти) дней. День монтажа согласуется вместе с Заказчиком. Обязанности Заказчика 3.1. Обеспечить Подрядчику доступ на строительную площадку, указанную в п.
Образец Договор Купли Продажи Квартиры
Договора, в течение всего срока действия настоящего договора. Принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством проведения работ на строительной площадке в течение всего срока действия настоящего договора. При подписании договора, Заказчик ознакомлен о возможных дополнительных расходах, в случае обнаружения под землей таких препятствии как: асфальт, бетон, мусор, крупные камни (требуется работа перфоратора, отбойника). Оплатить полную стоимость забора после его установки. Своевременно обеспечить строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой (в случае выполнения работ из материалов Заказчика).
Обязанности Подрядчика 4.1. Выполнить все работы качественно и в срок, установленный настоящим договором в соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием, действующими строительными нормами и правилами. Своевременно обеспечить строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой.(в случае выполнения работ из материалов Подрядчика) 4.3. Соблюдать при выполнении работ по договору на строительной площадке правила пожарной безопасности, техники безопасности. Своевременно и полностью устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока выполненных работ. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении подземных энерго-сетей, газопроводов, водопроводов, линии спецсвязи, канализации и т.п. Сдача-приемка работ 5.1.
При завершении выполнения всех работ по настоящему договору, Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ. 5.2 Окончательная оплата по договору, производится в день подписания акта выполненных работ. 5.3 Только после полной оплаты по договору, забор переходит в собственность Заказчика.
В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, стороны составляют: 5.4.1. Двухсторонний акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Ответственность сторон 6.1. При принятии заказа по телефону, Заказчик несет ответственность за предоставления точной информации о длине забора, количества ворот и калиток.
В случае если длина забора, является больше чем заявлено в договоре, Заказчик обязан: 6.1.1. Оплатить полную стоимость выполненных работ по договору. Оплатить дополнительно не указанные в договоре метры забора, плюс дополнительно доставку материалов. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 6.3 В случае одностороннего отказа Заказчиком от выполнения условии договора, до его исполнения, по не зависящим от Подрядчика основаниям, Заказчик обязан оплатить услугу « Выездной замерщик», в размере – 2000 ( две тысячи рублей 00 копеек). Применяется только в случае заказа данной услуги.
При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору он уплачивает Заказчику следующую неустойку: 6.4.1. За несвоевременное окончание выполнения работ по вине Подрядчика в виде пени, в размере 0,1% от остаточной стоимости работ по договору, за каждый день просрочки. Срок действия 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения сторонами всех своих обязательств, вытекающих из договора, в том числе завершения взаиморасчетов.
Трудовой Договор Образец Скачать
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в следующих случаях: - задержки в выполнении обязательств Подрядчиком по причинам, не зависящим от Заказчика, на срок более 10 десяти дней, а также нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ, определяемых требованиями Заказчика и нормативно-технического законодательства; Порядок разрешения споров 8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Гражданском или Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ. Особые условия. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу. Подрядчик дает гарантию 1 календарный год на качество произведенных работ и 2 месяца на грунтовку металлических изделий.